Legal
Términos y Condiciones
Última actualización: julio de 2025
El acceso y uso de este sitio web implica la aceptación plena de los presentes términos y condiciones. Le rogamos los lea detenidamente antes de utilizar nuestros servicios. Si no está de acuerdo con alguno de los puntos, le pedimos que no utilice este sitio.
01 Identificación del Titular
02 Objeto del Sitio Web
Este sitio web tiene como finalidad informar sobre los servicios de construcción y reformas integrales ofrecidos por PLP en la provincia de Valladolid, facilitar el contacto con clientes potenciales, gestionar solicitudes de presupuesto y publicar contenido informativo sobre el sector de la construcción a través del blog.
03 Condiciones de Uso de la Web
El usuario se compromete a utilizar el sitio web de conformidad con la ley y el presente aviso legal, y en particular se obliga a:
- —No utilizar el sitio con fines ilícitos, fraudulentos o contrarios a la buena fe.
- —No transmitir virus, malware o cualquier código dañino.
- —No intentar acceder a sistemas o áreas restringidas sin autorización.
- —Facilitar datos verídicos en los formularios de contacto y presupuesto.
- —No reproducir ni distribuir los contenidos sin autorización expresa por escrito.
- —No realizar acciones que puedan dañar la imagen o reputación de PLP Construcciones.
04 Solicitudes de Presupuesto
Carácter no vinculante
La solicitud de presupuesto a través del formulario web no genera ninguna obligación contractual para ninguna de las partes. El presupuesto formal se entregará por escrito tras la visita técnica al inmueble.
Visita previa
Con carácter general, cualquier presupuesto definitivo requerirá una visita técnica al inmueble objeto de la reforma o construcción, sin coste para el cliente.
Validez del presupuesto
Los presupuestos emitidos tendrán una validez de 30 días naturales desde su fecha de emisión, salvo indicación expresa en contrario. Transcurrido dicho plazo, los precios podrán ser revisados.
Formalización del contrato
La aceptación del presupuesto por parte del cliente dará lugar a la firma de un contrato de obra que regulará las condiciones específicas del proyecto, plazos, materiales, precio y forma de pago.
05 Condiciones Generales de Contratación
Inicio de los trabajos
Los trabajos comenzarán en la fecha acordada en el contrato de obra, previa firma del mismo y abono de la señal establecida. Cualquier retraso imputable al cliente (falta de acceso, cambios de proyecto, etc.) podrá modificar dicha fecha sin responsabilidad para PLP.
Forma de pago
Con carácter general se establece el siguiente esquema de pagos: 30% a la firma del contrato, 40% al alcanzar el 60% de ejecución de la obra, y 30% restante a la entrega y firma del acta de recepción. PLP se reserva el derecho a adaptar este esquema según la envergadura del proyecto.
Modificaciones durante la obra
Cualquier modificación del proyecto original solicitada por el cliente durante la ejecución de los trabajos deberá ser acordada por escrito mediante adenda al contrato, con su correspondiente modificación de precio y plazo si procede.
Garantías
PLP Construcciones garantiza sus trabajos conforme a la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación: 1 año para defectos de acabados, 3 años para defectos constructivos que afecten a la habitabilidad, y 10 años para defectos estructurales. Las garantías se aplican sobre los trabajos ejecutados directamente por PLP.
Licencias y permisos
PLP gestionará las licencias de obra cuando así se contrate expresamente. Los costes de tasas municipales no están incluidos en el presupuesto salvo indicación expresa. Es responsabilidad del cliente facilitar el acceso al inmueble y los documentos requeridos por la administración.
06 Propiedad Intelectual
Todos los contenidos de este sitio web (textos, imágenes, logotipos, diseño, código fuente) son propiedad de PLP Construcciones o de sus legítimos titulares, y están protegidos por la legislación española e internacional sobre propiedad intelectual e industrial. Queda expresamente prohibida su reproducción total o parcial sin autorización escrita previa. Las fotografías de obras realizadas son propiedad de PLP y no podrán ser utilizadas por terceros sin consentimiento expreso.
07 Limitación de Responsabilidad
PLP Construcciones no se responsabiliza de los daños o perjuicios derivados del uso incorrecto de la web, de la interrupción del servicio por causas técnicas ajenas a su voluntad, ni de los contenidos de sitios web de terceros enlazados desde esta página. La información publicada en el blog tiene carácter orientativo y no sustituye el asesoramiento técnico profesional específico para cada proyecto.
08 Legislación Aplicable y Jurisdicción
Las presentes condiciones se rigen por la legislación española. Para la resolución de cualquier controversia derivada del uso de este sitio web o de la contratación de nuestros servicios, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Valladolid, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.
09 Modificación de las Condiciones
PLP Construcciones se reserva el derecho a modificar los presentes términos y condiciones en cualquier momento. Las modificaciones entrarán en vigor desde su publicación en el sitio web. El uso continuado del sitio tras la publicación de cambios implicará la aceptación de los mismos.
¿Alguna duda sobre nuestros términos?
Estamos a su disposición para aclarar cualquier aspecto de nuestra política de contratación.